Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2024/135 E., 2025/171 K. (21.01.2025) – Tazminat

6. Hukuk Dairesi 2024/135 E. , 2025/171 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi SAYISI : 2022/1303 E., 2023/1215 K. HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret İLK DERECE MAHKEMESİ : Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi SAYISI : 2020/625 E., 2022/202 K. 1- İlk Derece Mahkemesince; eser sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle açılan tazminat davasında, taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince belirlenen süreler içinde yüklenicinin iş programı yapacağı, iş programının iş sahibi tarafından onaylanmasından sonra işe başlanılacağı hususunun düzenlendiği, yüklenicinin iş programını zamanında düzenlemediği, işe başlamadığı, edimini ifa etmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davacı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. 3- Bu karara karşı süresinde davacı vekilince temyiz yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Kamu düzenine aykırılık hallerinin re'sen gözetildiği, istinaf nedenleriyle sınırlı ve usulüne uygun olarak istinaf inceleme ve denetiminin yapıldığı; dosya içeriği, kararın dayandığı gerektirici sebepler ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilerek, davacı vekilinin temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi kararına ilişkin davacı vekilinin tüm temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 21.01.2025 gününde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.